返回
搜索
建筑类
二级建造师
建筑工程管理与实务
会计考试
外语类
职业资格类
建筑类
医学类
金融保险类
教师资格考试
外贸类
财会类
职业资格类
事业单位招聘考试
经济师
真账系列
经济基础知识
专业知识与实务
造价工程师
监理工程师
房产估价师
注册咨询工程师
一级建造师
二级建造师
注册资产评估师
环境影响评价工程师
安全工程师
市政实务
建筑实务
工程法规及相关知识
建设工程施工管理
机电实务
公路实务
建设工程施工管理
建设工程法规及相关知识
建筑工程管理与实务
公路工程管理与实务
水利水电工程管理与实务
市政公用工程管理与实务
矿业工程管理与实务
机电工程管理与实务
考呀呀试题搜索
/
建筑类
/
二级建造师
/
建筑工程管理与实务
总共筛选到
618
条结果,具体信息如下,考呀呀将持续完善题库信息~
施工现场污水排放前应与县级以上人民政府( )管理部门签署协议,申领《临时排水许可证》。
A、市政
B、河道
C、环境
D、卫生
建筑工程管理与实务
在城区施工,项目应在工程开工前( )d到当地县级以上政府环境管理部门办理申报登记。
A、7
B、15
C、20
D、30<br/>
建筑工程管理与实务
现场能直接排入市政管网的水是( )。
A、车辆冲洗用水
B、冲厕用水
C、施工降排水
D、食堂用水
建筑工程管理与实务
一级动火申请表应由( )填写。
A、生产负责人
B、安全总监
C、项目负责人
D、技术负责人<br/>
建筑工程管理与实务
施工现场动火等级分为( )个等级。
A、2
B、3
C、4
D、5
建筑工程管理与实务
某工程地下2层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大,业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2011年4月1日,合同工期为18个月。
在合同履行过程中发生以下事件:
事件一:2011年5月施工单位为保证施工质量,扩大了开挖面积,导致开挖量、费用及相应工序持续时问增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元,工期索赔3d。
事件二:2011年8月份,恰逢连降7d罕见大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三:2012年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四:在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延的情况下,于是业主另请其他施工单位进行了维修。
上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题:
1.事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
2.事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
3.事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
4.事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
A、*
建筑工程管理与实务
某房地产开发公司新建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,条形基础,地上5层,工期265d,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件:
事件一:施工单位中标价格为1350万元。但是经双方3轮艰苦谈判,最终确定合同价为1200万元,并据此签订了施工承包合同。
事件二:在投标过程中,施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。
事件三:部分合同条款中规定:1.施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。2.开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。
问题:
1.事件一中开发公司的做法是否正确?为什么?
2.事件二中施工单位承担的风险是哪些?
3.指出事件三中合同条款的不妥之处?说明正确做法。
A、*
建筑工程管理与实务
某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000m
2
,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-2017-0201)签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履约过程中发生了以下事件:
事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
问题:
1.双方签订的固定总价合同是否适当?说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式?
2.事件一中,乙方的索赔是否成立?结合合同索赔条款说明理由。
3.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明。
A、*
建筑工程管理与实务
施工合同文件组成解释顺序,优先于技术标准和要求的文件是()
A、图纸
B、中标通知书
C、通用合同条款
D、投标函及其附录
E、已标价工程量清单或预算书
建筑工程管理与实务
建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。
A、诉讼
B、调解
C、仲裁
D、和解
E、行政处理
建筑工程管理与实务
17/62
考试咨询
税务师每日一练:下列关于涉及发票类的犯罪的客观方面表述中,错误的是( )
税务师每日一练:下列有关减刑以后实际执行的刑期的表述中错误的是( )
李某犯骗取出口退税罪,骗取国家出口退税款数额较大,根据《刑法》规定,以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金.那么,对李某的追诉时效为( )
甲犯危害国家安全罪被判处5年有期徒刑,期满释放6年后又犯杀人罪.关于甲的行为,下列判断正确的是( )
关于数罪并罚的适用,下列说法错误的是( )
更多
热搜试题
最新试题
题库分类
下列情况出现时,哪一个不构成持票人行使追索权的条件( )
操作键盘的要领是:眼睛看显示器,手指管键盘,大脑统指挥,各行其职,通力合作。
下列关于审慎监管原则的说法是
错误的是
( )
2008年5月12日我国四川汶川发生地震后,民政部,慈善总会和中国红十字会等部门陆续展开捐助活动,铁道部积极准备对捐助物资的运输做到优先挂送,优先放行,保证以最快的速度运到灾区,这里的捐助物资( )
《商业银行法》规定的办理储蓄业务的原则包括( )
暂无数据
会计考试
外语类
职业资格类
建筑类
医学类
金融保险类
教师资格考试
外贸类
财会类
职业资格类
事业单位招聘考试
经济师
真账系列
经济基础知识
专业知识与实务
题库录播课
初级会计
中级会计
注册会计师
税务师
管理会计师
|
资料免费领
初级会计
中级会计
注册会计师
税务师
会计实操
|
免费公开课
初级会计
中级会计
注册会计师
税务师
会计实操
关注公众号
APP下载
服务热线:
4008536669
Copyright © 2013-2020 南昌同凯网络信息服务有限公司
赣ICP备11003201号-1